為了讓廣大工程人能夠事先防范工程款結算的風險，在陷入工程款結算糾紛后明白該怎么才能合法保障自己的利益，小編對乙方施工完成后辦理結算時最常遇到的三大問題進行了總結，以供廣大工程人在實踐中加以運用。

工程款審計

對于某些工程，乙方要求甲方結算工程款時，甲方往往會以審計為由拖欠工程款，對乙方的利益造成侵害。

根據更高人民法院做出的裁判案例，審計是對建設單位的一種行政監督，不影響建設單位與承建單位的合同效力。建設工程承包合同案件應以當事人的約定作為法院判決的依據。只有在合同明確約定以審計結論作為結算依據或者合同約定不明確、合同約定無效的情況下，才能將審計結論作為判決的依據。

因此，如果雙方合同中無相關約定，甲方不得以審計為由拖欠工程款。就算有約定，但財評審計時間過長、或相關部門明確表示無法進行審計時，乙方也有理由要求突破審計，按自己報送的結算資料或者申請造價鑒定結果進行結算。

工程量增加卻沒有簽證

一般來說，合同中的工程量只是一個預估，等到具體施工時，很可能會產生許多臨時的工程增量。對這些增加的工程量，乙方可能會因為種種原因，沒能形成簽證文件，這種情況下，要如何才能合法主張增加部分的工程款呢？

根據司法解釋的規定：當事人對工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認。承包人能夠證明發包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發生的，可以按照當事人提供的其他證據確認實際發生的工程量。

因此，如果乙方沒有就工程增量形成簽證，那就需要提供雙方往來的函件、聊天記錄、會議紀要等證據，來證明甲方同意自己施工，再通過合同約定、設計變更圖紙、現場施工指令、施工日志等證據或依靠司法鑒定來證明工程增量。

無合同如何催收工程款

在實踐中，乙方不與甲方簽訂合同就入場施工的情況并不少見，這種情況下，只要乙方有實際施工行為，并完成了質量合格的全部或部分工程，依然有權要求甲方支付相應的工程款。

要想無合同催收款，最重要的東西就是除書面合同之外的其他證據，首先是甲方簽字認可過的結算單。如果沒有結算單，那么雙方在施工過程中形成的簽證文件、往來的信件、會談紀要等也可以作為證據，電話錄音、微信聊天記錄等也可以作為證據使用。如果這些都沒有的話，還可以提供施工期間的材料、施工設備的采購、租賃、使用方面的憑據以及參與施工的工人們的證詞。

實踐中，工程款糾紛案件情況復雜多變，還有許多其他情況本文也無法一一詳述，乙方若遭遇任何工程款問題，都應遵循一個原則：依法行事、合法催收，切勿采取過激行動。